Гадания 

«Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством

1. Требование к упаковке лекарственного препарата. Заказчик имеет право установить требование к упаковке – флакон или эквивалент - , обеспечи вающей герметичность упаковки после вскрытия.

​Н а участие в аукционе подано семь заявок, в которых поставщики предлагали поставить препарат во флаконах двух производителей. Возможное сужение круга участников закупки с одновременным повышением эффективности использования финансирования (обеспечением его экономии), исходя из положений пункта 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, не может само по себе рассматриваться в качестве нарушения требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной системе.

Требования к закупаемому лекарственному средству, определяющие форму таблетки, способ ее деления, фасовку, не относятся к фармакологическим свойствам лекарственного препарата, никак не связаны с терапевтической эффективностью и не обусловлены спецификой назначения и применения закупаемого препарата, но прямо свидетельствовали о единственном производителе данного лекарственного средства.

5. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства проектно-сметная документация подлежит размещению в составе документации о закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

О тсутствие проектной документации в полном объеме не позволяет определить потребности заказчика и приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта.

9. Стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом.

Проведение аукционов на условиях выполнения работ в срок до 1 ноября 2013 года с последующим продлением для их победителя этого срока до 31 августа 2014 года ограничило конкуренцию между участниками размещения заказа, что могло повлиять на цену контрактов.

10. При несовершении заказчиком действий, до совершения которых исполнитель контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязатель ств пр одлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.

Задержка выполнения работ была вызвана несвоевременным выполнением контрагентом заказчика работ по переносу газопровода среднего давления, нахождение которого в зоне строительства препятствовало выполнению работ. Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом 1 статьи 406 ГК РФ и пунктом 9 статьи 34 Закона о контрактной системе. В связи с этим неустойка не подлежит начислению и взысканию. При таких обстоятельствах срок выполнения работ продлевается на период, соответствующий просрочке кредитора-заказчика.

14. Отсутствие в государственном (муниципальном) контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права, если в контракте содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ.

Закон о контрактной системе указывает лишь на необходимость закрепить в контракте саму возможность его расторжения в одностороннем порядке по правилам гражданского законодательства. Неуказание в контракте какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства, являющегося основанием для заявления одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права при наличии соответствующего основания в ГК РФ. Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

16. Несовершение заказчиком всех действий, предусмотренных частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, не свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта доставлено исполнителю .

20. По общему правилу поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд в отсутствие государственного или муниципального контракта не порождает у исполнителя право требовать оплаты соответствующего предоставления.

Привлечение исполнителя без соблюдения процедур, установленных Законом о контрактной системе, противоречит требованиям законодательства о контрактной системе, приводит к необоснованному ограничению числа участников закупок и не способствует выявлению лучших условий поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг. Оказывая услуги без наличия муниципального контракта, заключение которого является обязательным в соответствии с нормами названного закона, общество не могло не знать, что работы выполняются им при отсутствии обязательства. Следовательно, в силу пункта 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта.

23. Не может быть отказано в удовлетворении иска об оплате поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд при истечении срока действия государственного (муниципального) контракта или превышении его максимальной цены в случаях, когда из существа обязательства (например, договор хранения) следует невозможность для исполнителя односторонними действиями прекратить исполнение после истечения срока действия государственного (муниципального) контракта или при превышении его максимальной цены .

Государственным заказчиком и исполнителем заключен государственный контракт, по которому последний обязался оказывать услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства либо изъятого лома цветных и черных металлов и иного имущества. Несмотря на прекращение срока действия государственного контракта на складе у исполнителя фактически в течение трех последующих месяцев оставалось имущество, принятое на хранение в рамках государственного контракта. Поскольку предложение общества определить дальнейшую судьбу хранимого имущества оставлено без ответа, а оплата услуг за период после истечения срока действия контракта не произведена, исполнитель обратился в суд. Истечение срока действия государственного (муниципального) контракта при наличии неисполненных обязательств не может влечь их прекращение (статья 425 ГК РФ). Поклажедатель обязан оплатить услуги хранения имущества, оказанные по истечении срока действия государственного (муниципального) контракта (пункт 4 статьи 896 ГК РФ), в соответствии с порядком расчета стоимости хранения, предусмотренным договором, в том числе если это повлечет за собой увеличение предельной цены контракта.

26. Непредставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения либо несоответствие представленного обеспечения требованиям законодательства о контрактной системе является по общему правилу основанием для признания заключённого контракта ничтожным.

Общество - участник аукциона, занявшее второе место по результатам подведения итогов аукциона, обратилось в суд с иском к заказчику и победителю торгов о признании недействительным государственного контракта, заключённого между ними, и применении последствий его недействительности. В обоснование заявленных требований истец указал на отсутствие в реестре банковских гарантий банковской гарантии, представленной победителем при подписании контракта. Действия заказчика по заключению контракта в отсутствие представленного обеспечения его исполнения являются нарушением прямого законодательного запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и в силу части 4 статьи 17 названного закона, пункта 2 статьи 168 ГК РФ соответствующие торги и заключённый по их результатам договор признаются ничтожными.

27. Уменьшение исполнителем обеспечения на размер выполненных обязатель ств вз амен первоначального допускается в случае, когда государственный (муниципальный) заказчик принял исполнение обязательства в соответствующей части .

Общество (поставщик) обратилось в суд с иском к учреждению об обязании вернуть денежные средства, предоставленные им в качестве обеспечения и составляющие разницу между суммой первоначального обеспечения и суммой обеспечения, уменьшенной на размер выполненных обязательств. Право на уменьшение размера обеспечения контракта возникает у поставщика (подрядчика, исполнителя) после принятия заказчиком исполнения в части. В рассмотренном деле возможность исполнения обязательства по частям в контракте отсутствует: поставка оборудования считается совершённой в момент подписания сторонами акта приёма-передачи продукции.

28. Денежные средства, внесенные исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возврату заказчиком в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту или, если это предусмотрено контрактом, по истечении гарантийного срока. При этом правовой режим данных денежных средств определяется в соответствии с нормами параграфа 8 главы 23 ГК РФ об обеспечительном платеже.

Суд отказал в удовлетворении требования о возврате обеспечительного платежа, указав, что по условиям контракта данный платёж подлежит возврату по истечении гарантийного срока на результат работ, и данный срок к моменту рассмотрения требования не истёк.

35. Условие государственного (муниципального) контракта об уплате заказчиком и (или) исполнителем неустойки в размере, превышающем размер, установленный Законом о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ № 1063, является действительным.

Заказчиком и обществом (подрядчик) заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания, в соответствии с которым в случае просрочки исполнения обязательства подрядчиком за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1%. Согласно статье 332 ГК РФ размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Закон о контрактной системе и Постановление Правительства РФ № 1063 устанавливают только нижний предел ответственности подрядчика в виде пени - "не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации" и не содержат запрета на увеличение соглашением сторон размера пени.

36. Пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара в установленный срок свидетельствует как о нарушении условий договора в целом (поставка не осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока поставки товара), которая имела место с момента наступления срока поставки до момента расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от него.

Сотрудники отдела ЗАГС наградили победителей ставшего уже традиционным конкурса сочинений «Отец. Отчество. Отечество». В этом году в нём принимали участие учащиеся школы № 8.
Ребята пришли на церемонию вместе с родителями. Заведующая отделом М.Г. Краснова поздравила семьи и выразила надежду, что такие отцы станут примером для других. Это прекрасно и, наверное, нет ничего дороже для папы, чем знать, что сын или дочка гордятся тобой.
Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Е.В. Любимова пожелала от имени администрации городского округа и единороссов, чтобы семьи оставались такими же крепкими и дети росли в радости и любви.
Конечно, награждённые получили подарки, в том числе сладкие, от лица директора хлебозавода и депутата Самарской губернской думы Р.С. Амрояна. Были сделаны общие фотографии, а сочинения-победители пополнят постоянно действующую выставку отдела ЗАГС.
Дарья Сулейманова пишет: «У меня очень крепкая и дружная семья. Я живу в атмосфере большой родительской любви. Папу зовут Фарид, что в переводе с арабского означает «редкий». Он действительно удивительный! Я могу подойти к нему в любую трудную минуту, и он всегда поможет верным советом, успокоит, наставит на нужный путь.
Мой папа умный, весёлый и позитивный человек и меня учит радоваться жизни. Ещё он трудолюбивый, о моём папе говорят, что у него золотые руки. Всю мужскую работу в доме делает сам, я никогда не видела в нашем доме плотника, сантехника, электрика.

Папа много работает, у него мало свободного времени, но человек он разносторонний, например, увлекается охотой и рыбалкой, особенно любит зимнюю. Если выдаётся свободная минута, смотрит спортивные передачи - футбол и биатлон. В эти моменты мне нравится находиться рядом с ним, смотреть, как он азартно болеет.
Я очень люблю своего отца и стараюсь делать всё, чтобы он мною гордился. Он - мой настоящий друг, даже если папы нет рядом, я чувствую его поддержку».
Екатерина Козина: «Если перед глазами будет всегда положительный пример, ребёнок войдёт во взрослую жизнь настоящим человеком и будет так воспитывать детей, как был воспитан отцом своим. Именно так из поколения в поколение воспитывались мои прадед, дед и мой отец.
Папа долгое время работал в пожарной охране, уволился в запас в звании капитана. Мне кажется, с рождения отец закалял меня, прививал вкус к здоровому образу жизни: зарядка утром, контрастный душ, походы на лыжах и катание на коньках в выходные зимой, плавание и волейбол летом. Если я вдруг заболевала, папа считал виноватым себя.
Он всматривался в меня, чтобы не упустить искорку таланта, и именно он привёл меня в художественную школу, потом в танцевальную студию. Заметив, что у меня есть слух и голос, записал на вокал. В вокальной студии я занимаюсь до сих пор и всеми своими успехами обязана отцу. Ведь именно он следил за тем, чтобы при подготовке к выступлению ничего не было упущено, чтобы я с уверенностью выходила на сцену. Во время выступления я всегда взглядом ищу в зале папу, его добрые глаза.
Однако на первом месте, конечно, учёба. И здесь без папы пришлось бы туго. Вдвоём мы, бывало, целые вечера просиживали за письменным столом и пытались вместе разобраться со сложной темой. Папа не выходил из моей комнаты до тех пор, пока не убеждался, что я полностью усвоила урок и смогу самостоятельно выполнять задания.
Папа поддерживает все мои начинания. Читает сценарии, которые я пишу для наших классных спектаклей, советует, конструктивно критикует. Он всегда старается дать мне больше, чем у него есть, чем он имел в моём возрасте сам. А.П. Чехов говорил: «Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его отец и дед».
Полина Осыдченко: «Папе тридцать три года, мне четырнадцать. Родители рано создали семью, счастливую, крепкую, основанную на большой любви. Нас, детей, ещё месяц назад было пятеро, мы ждали шестого. И вот родился Ромочка, очень похожий на мою сестру Ксению, такой же темноволосый и смугленький.
Помню, весной папа сказал: «Девчонки, в семье непорядок, вас четверо, а нас, мужчин, всего трое. Должен быть баланс». В нашей крошечной двушке-хрущёвке стало на одного жильца больше, но ничуть не теснее. Там, где живёт Любовь, не бывает тесно!
Досужие соседки, конечно, судят-рядят, и мне было не обидно, а смешно краем уха услышать: «Мал мала меньше, и ещё один рот». Жаль тех, кто детей считает «ртами», а не радостью. Нас шестеро, мы разные: тёмненькие - в папу, светленькие - в маму, спокойные и шумные, шустрые и медлительные.
Моя мама по профессии медицинская сестра, добрая, мягкая, ласковая, умелая. Она создаёт в доме уют, чистоту, а мы, девочки, конечно же, помогаем, когда есть время.
Но откуда бы взяться покою и, пусть умеренному, но достатку, если бы не отец! Он очень много работает, приходит вечером усталый, но никогда не бывает злым. Папа чувствует, кому из нас в этот час он нужнее всего, и найдёт минутку, чтобы пообщаться, обязательно подойдёт к кроватке Ромы, поцелует маму.
Дорогой мой, любимый папочка, светлый, любящий, понимающий! Как хочется сказать тебе многократное спасибо за каждодневную радость, которую дарит семья! Наша семья православная. Пусть Господь дарует ум, силу и волю всем отцам России. Пусть все дети гордятся своими отцами!

…Так называется областной конкурс творческих работ, муниципальный этап которого проходил в нашем районе с 16 по 27 октября. В нём принимали участие учащиеся 5-11 классов, и проводился он по следующим номинациям: «Самая оригинальная фотография на тему «Папа может всё!»; «Лучшие сочинения на темы: «Есть такая профессия - Родину защищать», «Мужские поступки», «Признание в любви папе», «Я горжусь своим именем, отчеством и мужской династией»; «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)».

Выставка оформлена в здании администрации на третьем этаже. С нарисованных портретов «смотрят» папы - с бородкой и без, с улыбкой и серьёзные… А в фотографиях отражены семейные события - вот папа заплетает косички доченьке, там глава семьи с детьми мостит тротуар, а тут - все вместе отдыхают…
Рядом на столах размещены сочинения школьников, и каждый желающий может ознакомиться с ними.
Методист отдела образования М.Н. Королёва сообщила, что выставка будет функционировать ещё несколько дней, и пригласила армизонцев посмотреть детские работы.
А мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, сочинения, занявшие первое место - «Мой прадед - герой» ученика 5 класса Прохоровской школы Дениса Нурмонова и «Признание в любви папе» ученицы 8 класса Армизонской СОШ Екатерины Турханских.

«Мой прадед - герой»
Своего прадедушку я не видел, потому что его не стало за девять лет до моего рождения. О нем мне рассказывали бабушка и мама, показывали фотографии. Моего прадедушку звали Рыльских Фёдор Тихонович, он родился 1 мая 1918 года в деревне Селезнёво Курганской области.
У него было два брата: старший - Маркалин, младший - Владимир. Прадедушка закончил семилетнюю школу в с. Куртан, и стал работать трактористом в колхозе. Потом, в 1938 году, он пошёл служить в армию, попал на Дальний Восток, в пехоту. Прослужил почти три года, собирался демобилизоваться, уже купил себе белый свитер и зеленые брюки. Но началась Великая Отечественная война, и он, проехав через всю страну на поезде, стал воевать на Волховском фронте, защищал город Ленинград. Воевал он в стрелковом полку, был минометчиком. В ноябре 1941 года был тяжело ранен и контужен. Но после лечения в госпитале вернулся в строй, теперь на Ленинградский фронт, здесь был корректировщиком минометной батареи. После второго ранения в обе ноги под пос. Винягилово, вновь вернулся на фронт, командиром минометного расчета. В 1943 году награжден медалью «За отвагу».
Мой прадедушка принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Карелию. Здесь был награжден орденом «Красная Звезда». Потом, уже в составе Украинского фронта, форсировал реки Вислу и Одер, освобождал Польшу. За форсирование Одера и бои на плацдарме награжден вторым орденом «Красная Звезда». Закончил войну возле Праги 14 мая 1945 года, в звании гвардии старшего сержанта.
Еще у него есть и другие боевые награды - медаль «За оборону Ленинграда», значок «Отличный минометчик».
Мы с мамой нашли в интернете архивные документы о награждениях прадедушки. Там даже написано за какие подвиги его награждали. Например, медаль «За отвагу» он получил «за то, что он в период боев с 19 по 31 марта 1943 года проявил мужество и отвагу, в напряженный момент боя лично сам метко вел огонь по противнику, тем самым способствовал успеху наших стрелковых подразделений. Своим расчетом уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров».
Домой прадедушка вернулся в октябре 1945 года, его не было дома целых семь лет. А его братья не вернулись: Маркалин умер от ран в госпитале, а про Владимира пришла бумага, что он пропал без вести, и только совсем недавно стало известно, что он погиб в плену. Мой прадедушка был обыкновенным солдатом, он не совершал великих подвигов, но он почти четыре года был на переднем крае, хорошо воевал. И таких солдат было много, и благодаря всем им мы победили!
Прадедушка не считал себя героем, он считал, что если кто-то говорит, что на войне не страшно - не верьте ему. На войне очень страшно, особенно когда бомбы летят с самолета - кажется, что все они попадут в тебя.
Но, несмотря на это, я думаю, что мой прадед - герой. Он пришел с войны, женился, они с прабабушкой Ирой воспитали девять детей. Он до пенсии добросовестно трудился трактористом, электриком, конюхом, машинистом АВМ. И за труд у него также есть награды: медаль «За доблестный труд в честь столетия В.И. Ленина», «Ударник коммунистического труда».
Я горжусь своим прадедом и хочу быть похожим на него!

Признание в любви папе

Здравствуй, папа!
Мы давно с тобой не общались. А столько всего накопилось!...
Наверное, ты и не удивишься, если я признаюсь тебе, что ты - мой самый любимый человек. Я очень скучаю по тебе… Ты находился рядом с первых дней моего существования. Когда я училась ходить, ты поддерживал меня своими сильными руками. Ты учил меня сдерживать слёзы, когда было больно…
А помнишь наши разговоры по душам? Мы садились с тобой в уголок на кресло, ты брал меня на колени, и мы делились впечатлениями о том, как прошёл день. Как мне не хватает этих общений!
Многие мне говорят, что я очень похожа на тебя. Может быть, поэтому ты любил меня больше, чем моих сестёр, и называл маленькой королевою. В праздничные дни мы с нетерпением ждали тебя с работы. Ты заходил домой, не спеша раздевался и громко спрашивал: «А где мои малышки?». Мы окружали тебя и ждали, когда ты достанешь подарки, а потом с весёлым смехом разбирали их, делились впечатлениями и горячо благодарили тебя за доставленную радость.
Папочка, мне очень не хватает тебя, твоей доброй улыбки, ласкового слова, понимающего взгляда. Я знаю, папа, ты не умер - просто перестал со мною быть. Ты где-то там, далеко, и мне очень одиноко без тебя. Я хочу прижаться к тебе, уткнуться в твою грудь и услышать ровный стук твоего сердца.
Каждое утро, проснувшись, я мечтаю увидеть перед собой твоё лицо, ощутить сильные руки, почувствовать запах… Твой, папа, запах. Я очень люблю тебя, папа, и очень тоскую.
Я уже выросла и не верю в сказки, но верю, что ты видишь меня и гордишься моими успехами.
Я обещаю тебе, папочка, что буду помогать маме, буду беречь её и заботиться о младших сестрёнках.
Я очень сильно люблю тебя, папа!

Твоя маленькая королева

В период с 1 августа по 23 октября 2017 года в общеобразовательных учреждениях Нижнетавдинского муниципального района проходил школьный этап областного конкурса творческих работ «Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!». 25 октября 2017 года состоялся муниципальный этап данного конкурса.

Конкурс проходил в трех номинациях: «Самая оригинальная фотография на тему «Папа может все!»; «Лучшее сочинение на темы: «Есть такая профессия…Родину защищать», «Мужские поступки», «Признание в любви папе», «Я горжусь своим именем, отчеством и мужской династией» и др.; «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)».

Призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место в номинации «Лучшее сочинение» - Витковского Егора (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ с. Бухтал»;
  • 2 место в номинации «Лучшее сочинение» - Малышева Семена (МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»);
  • 2 место в номинации «Лучшее сочинение» - Гайтукиева Мухамада (МАОУ «Велижанская СОШ»);
  • 3 место в номинации «Лучшее сочинение» - Чагбарову Фириду (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ с. Средние Тарманы»);
  • 3 место в номинации «Лучшее сочинение» - Яковлева Кирилла (МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»;
  • 1 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Шмонина Анастасия (филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с. Андрюшино»);
  • 2 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Гуркину Елизавету (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ п. Березовка»);
  • 2 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Асхадулину Дарью (филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ п. Кунчур»);
  • 3 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Плотникову Екатерину (филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ п. Кунчур»);
  • 3 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Биктимирова Артема (филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ п. Кунчур»);
  • 3 место в номинации «Лучший рисунок на тему «Портрет моего папы (дедушки, прадедушки, прапрадедушки)» - Жур Кирилла (филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ п. Кунчур»);
  • 1 место в номинации «Самая оригинальная фотография» - Гуркину Елизавету (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ п. Березовка»);
  • 2 место в номинации «Самая оригинальная фотография» - Сердюкову Дарью (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ п. Березовка»);
  • 3 место в номинации «Самая оригинальная фотография» - Гуркину Ольгу (филиал МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ п. Березовка»);
  • 3 место в номинации «Самая оригинальная фотография» - Гапрхоева Рамзана (МАОУ «Велижанская СОШ»).

Поздравляем победителей!